Договор на печатную продукцию

Договор на изготовление печатной продукции

Наш основной договор. Является рамочным: заключается на определённый срок и оговаривает все возможные коллизии, могущие случиться в ходе взаимодействия типографии с клиентом. Характеристики конкретного заказа и условия его выполнения определяются специальными приложениями, коих может быть сколько угодно.

Мы не идём на заключение договоров с другим текстом, предложенных нам клиентом. Мы готовы обсуждать любые изменения в тексте настоящего договора. Вы должны быть готовы к тому, что мы не согласимся с предложенными вами изменениями.

alaya_bukva_dogovor_2017.pdf/ 300 Кб

alaya_bukva_dogovor_2017.doc / 138 Кб

© 1999 — 2014
ООО «Алая Буква СПб» — типография
ИНН 7813505561
ОГРН 1117847266811
Карта сайта

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции

Образцы документов

Порядок расторжения договора найма жилого помещ.

Государственные органы исполнительной власти РФ

Расторжение договора купли-продажи

Дополнение к апелляционной жалобе

Нарушение трудового договора

Скачать образец договора подряда на выполнение работ по производству продукции:

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Срок действия договора с « » 2016 г. по « » 2016 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа .

2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.

2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по , полномочному представителю Заказчика.

2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.

2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.

3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).

4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.

4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).

4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.

Можно ли между фирмой, реализующей печатную продукцию, и издателем заключить договор комиссии?

Доброго времени суток. Далек от бухгалтерии, но буду стараться.

Прошу помочь консультацией.
Предприятие, издатель — упрощенная система налогообложения.
Продукт — печатная продукция. Права на печатную продукцию — у издателя.
Продукт изготавливается в сторонней организации — плательщике НДС.
Реализуется в фирме — плательщике НДС

Собственно, сам вопрос.
Можно между фирмой, реализующей продукт и издателем заключить договор комиссии, но.
Комиссионер — издатель.
Комитент — фирма, реализующая продукцию.
Для чего? Чтобы фирма, реализующая продукция могла учесть НДС, выставленный типографией.

Опять же непрофессиональным языком:
«Комиссионер выполняет поручение комитента, выступая от своего имени»
Издатель, производит в типографии продукт (свой), по поручению фирмы, реализующей этот продукт.

P.S. Специалисты говорят, что нельзя, так как мы собственники продукта.

Согласен с тем ответом, который Вам дали специалисты.

Опять же не бухгалтерским разумом, размышляя.
Если за продукт уже заплатили НДС, то логично, что повторно платить его не надо. Это чисто логика. Она может расходиться с логикой кодекса, но все же.

Пример.
10 рублей стоимость журнала в типографии. НДС — 1,00. (НДС — 10%).
Издатель отпускает распространителю по 12 без НДС.
Распространитель отпускает по 15. 1,5 рубля (НДС — 10%)

ИТОГО с 15 рублей НДС — 2,5. Вот только этого моя логика не может понять. К чему и ведется разговор о договоре комиссии. Просто нужен вариант корректно заплатить то, что просит государство. А моя логика говорит, что эта сумма — 1,5 р. 🙂 + отчисления упрощенца.

Может быть есть другой вариант? Умы форума, дайте вариант.

Цитата: «Доброе утро!

Согласен с тем ответом, который Вам дали специалисты.»

Будьте добры, комментарий. Я со специалистами сам всегда соглашаюсь.

Согласно п. 1 ст. 990 ГК РФ по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

Таким образом, комиссионер может во исполнение договора комиссии заключить договор с типографией на печатные работы. Но он не может в рамках договора комиссии передать комитенту права на интеллектуальную собственность, принадлежащую самому комитенту.

Большое спасибо за участие. Очень полезный форум. Если сказать мягко — не ожидал. Действительно, большое спасибо.

Итак. Опять же своим не бухгалтерским, а материальным существом уже уразумею.

Может ли «упрощенец» продать типографии «определенный тираж».
Чтобы она потом продала ндснику.

К примеру, мы продаем типографии 2000 экз. Она печатает и она уже нам (другой фирме с НДС) продает фактический тираж.

P.S. Ну не дает мне спокойствия двойной НДС.

Еще раз всем спасибо за участие в дискуссии.

Считаю, что оффтоп с поздравлением допустим.

Александра лично, все девушки и женщины форума,
Поздравляю вас в 8 марта.
Удачи вам в жизни и всех благ.
Мы живем только ради вас.

Добрый день. Спасибо за поздравление!

По поводу продажи части тиража типографии.
К сожалению, я совсем не разбираюсь в издательском деле. Судя по тому, как я поняла описанную Вами ситуацию (и по соотношению приведенных в примере цен) — у издателя право на печатную продукцию лишь как на интеллектуальную собственность. А сам журнал, как материальный предмет, Вы должны сначала в типографии купить.
Вы ведь не можете продать то, чего у Вас нет?
А, купив, благополучно заплатите тот самый НДС, которого надеялись избежать.

Скажите, а не рассматривали вариант изготовления продукции по давальческому договору?
Упрощенцы могут сэкономить на «входном» НДС таким образом (ведь в оплату подрядчику в этом случае попадают только услуги по переработке — без стоимости сырья, что заметно удешевляет продукцию и снижает долю НДС).
Правда, для этого Вам придется найти поставщика бумаги нужного качества, работающего на УСН (а это, с большой долей вероятности, может оказаться серьезной проблемой).
Опять же, кто-то должен будет заниматься закупками: потянется зарплата, за нею — налоги; могут возникнуть расходы по доставке. И овчинка просто не будет стоить выделки.
Тут надо просчитывать все детально.

Наверное мой материальный мир скоро будет разрушен полностью.
Друзья, я думаю есть вариант.
Почему я не могу продать интеллектуальную собственность типографии частью (ужасаюсь от фраз).
Возвращаюсь к вопросу.
Я продам без НДС.
Делайте дальше (типография) что хотите. с моей интеллектуальной собственностью количеством 2000 экз.

«PRINT88» — типография полного цикла

ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА | Цена:

типовой договор | Цена:

Д О Г О В О Р №____

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

«____ » __________200 г.

__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании __________ с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Паблик Пресс Столица», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Щигорева Олега Павловича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили Настоящий договор, о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика изготавливать полиграфическую продукцию (далее по тексту — Продукция), на условиях предусмотренных Настоящим Договором и/или приложениями к нему, и поставлять ее Заказчику, а Заказчик обязуется принимать Продукцию и оплачивать ее.

1.2. Изготовление и поставка Продукции по Настоящему Договору производится согласно оформленным заказам. Оформление заказа осуществляется по форме Приложения № 1 к Договору. Заказ считается оформленным с даты акцепта Заказчиком коммерческого предложения Поставщика по соответствующей заявке Заказчика.

1.3. Наименование, количество, ассортимент, цена единицы продукции, общая стоимость заказа, сроки изготовления и поставки Продукции определяются согласно акцептованным Заказчиком коммерческим предложениям Поставщика, являющимся неотъемлемой частью Настоящего Договора.

1.4. Право собственности и риск случайной гибели и/или повреждения Продукции переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Продукции Заказчику.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

ПОРЯДОК И СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

2.1. Заказчик передает Поставщику в устной, письменной или электронной форме заявку на расчет стоимости изготовления продукции с указанием: наименования, ассортимента, количества и технических параметров подлежащей изготовлению продукции, а также с приложением, в необходимых случаях, описания творческой и технической задачи Заказчика.

2.2. Поставщик предоставляет Заказчику информацию по поступившей заявке на расчет стоимости в устной или письменной форме (Спецификация) с указанием: наименования, количества, ассортимента, технических параметров, цены и общей стоимости продукции по такой заявке.

2.3. Если Заказчика устраивают предлагаемые условия, он согласовывает с Поставщиком сроки предоставления исходных материалов, сроки утверждения Заказчиком рабочих материалов (если это предусмотрено заказом), сроки изготовления и поставки.

2.4. Поставщик формирует и направляет Заказчику коммерческое предложение (оферту) по согласованной спецификации на изготовление и поставку продукции с указанием: наименования, количества, ассортимента, вида и способа упаковки, сроков предоставления исходных материалов Заказчиком, сроков утверждения Заказчиком рабочих материалов (если это предусмотрено заказом), сроков изготовления и поставки, цены и общей стоимости продукции по такой заявке.

2.5. Заказчик акцептует коммерческое предложение (оферту) Поставщика по выставленной Заказчиком заявке, либо направляет Поставщику отказ от него. Акцепт коммерческого предложения или отказ от него возможен посредством факсимильной связи. Акцепт оформляется подписью и скрепляется печатью Заказчика либо подписью уполномоченного Представителя Заказчика (с предоставлением соответствующей доверенности), надписью «Принято» и датой их совершения Заказчиком на коммерческом предложении Поставщика, либо путем направления акцепта в форме отдельного документа.

2.6. Поставщик выставляет Заказчику счет на общую сумму заказа после даты акцепта Заказчиком соответствующего коммерческого предложения Поставщика. Заказчик производит оплату Продукции в порядке и сроки, предусмотренные Настоящим Договором и Приложениями к нему.

2.7. Заказчик обязан в срок, согласованный в коммерческом предложении по соответствующей заявке Заказчика предоставить Поставщику утвержденные Заказчиком исходные материалы заказа. Предоставленные Заказчиком материалы и информация не должны нарушать законодательства РФ, в т.ч. о рекламе, товарных знаках и знаках обслуживания, авторских и смежных правах, а также законных прав и интересов третьих лиц.

2.8. Поставщик принимает от Заказчика согласованные исходные материалы заказа. При обнаружении непригодности или недоброкачественности представленного Заказчиком исходного материала Поставщик приостанавливает работы и предупреждает Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его задания. Уведомление об обнаружении непригодности или недоброкачественности исходного материала должно быть без промедления передано Заказчику посредством факсимильной связи или по электронной почте. Заказчик обязан в течение 24 часов с момента получения уведомления дать Поставщику указание о прекращении или продолжении работ. Указание о прекращении или продолжении работ передается Заказчиком Поставщику посредством факсимильной связи или по электронной почте. До получения такого указания от Заказчика, Поставщик приостанавливает работы над заказом В том случае, если Поставщик не получит в течение вышеуказанного срока ответа на свои предупреждения, он имеет право возобновить работы. Заказчик обязан возместить Поставщику в полном объеме все убытки, которые понес Поставщик из-за остановки работ, включая стоимость простоя печатной машины и стоимость переналадки оборудования и изготовления дополнительных печатных форм (в том случае если это необходимо для устранения недостатков).

2.9. Поставщик выполняет предусмотренные оформленным заказом рабочие материалы (макет, оригинал-макет, макетная проба, печатная проба, цветопроба и пр.) и уведомляет Заказчика об их готовности (представляет результат), в течение срока, согласно оформленному заказу. Представление результата посредством факсимильной связи или электронной почты допускается. Внесение в выполненный Поставщиком рабочий материал правок Заказчиком, не предусмотренных заказом и (в необходимых случаях) полученным от Заказчика описанием, производится Поставщиком за отдельную оплату (если Стороны не договорятся об ином), в объеме, порядке и сроки, согласованные Сторонами письменно.

2.10. Заказчик утверждает выполненные Поставщиком рабочие материалы в согласованные сторонами сроки. Утверждение оформляется подписью уполномоченного Представителя Заказчика, надписью «Утверждаю» и датой их совершения Заказчиком на рабочем материале или его распечатке;

2.11. Поставщик изготавливает продукцию согласно оформленному заказу и уведомляет Заказчика об ее готовности, в течение срока согласно оформленному заказу. Срок изготовления определяется датой готовности Продукции к отгрузке Заказчику Поставщиком. Датой начала отсчета срока изготовления продукции, является дата передачи Заказчиком Поставщику исходных материалов согласно п. 2.7. Настоящего Договора.

2.12. Изготовление продукции в рамках Договора производится Поставщиком с применением материалов, технологий и оборудования, обычно применяемых им при выполнении такого рода работ, которые на момент подписания Договора, Заказчику известны. Для изготовления и поставки Продукции по настоящему Договору Поставщик может привлекать третьих лиц. Согласия Заказчика на привлечение Поставщиком третьих лиц к выполнению обязательств по Настоящему Договору не требуется. За действия третьих лиц Поставщик несет ответственность, как за свои собственные.

2.13. Срок изготовления продукции может быть скорректирован по Соглашению Сторон. Досрочное выполнение Поставщиком своих обязательств допускается. Просрочка исполнения Заказчиком своего обязательства по Договору в частности, предусмотренных п.2.7, 2.8, 2.10, 3.3. настоящего Договора, может приводить к пересмотру сроков выполнения Поставщиком своих обязательств по изготовлению и поставке Продукции по Настоящему Договору в соответствии с текущим производственным планом.

2.14. Поставка изготовленной Продукции производится по соглашению Сторон либо путем ее доставки Поставщиком за счет Заказчика по адресу, указанному Заказчиком, либо путем Выборки (самовывоза) Заказчиком Продукции со склада Поставщика в течение 3 (трех) дней с момента изготовления.

2.15. Поставщик маркирует упаковку продукции с указанием количества экземпляров продукции в упаковке и общего числа упаковок, если дополнительные требования по упаковке не отражены в акцептованном коммерческом предложении – п. 2.4.

2.16. По каждой партии продукции уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика производится приемка продукции по накладным и ее проверка по количеству упаковок, качеству и ассортименту. В случае обнаружения при приемке Продукции ненадлежащего качества либо недостачи Продукции ответственными представителями Заказчика и Поставщика составляется и подписывается двухсторонний акт.

2.17. Факт приемки Продукции подтверждается подписью и печатью Заказчика либо подписью его уполномоченного представителя в накладной на Продукцию. С момента подписания накладной Поставщик считается исполнившим свои обязательства по изготовлению и поставке, Продукция считаются сданной Поставщиком, осмотренной, проверенной, и принятой Заказчиком

2.18. В случае обнаружения Продукции ненадлежащего качества (нарушение условий, предусмотренных Настоящим Договором и приложениями к нему о количестве, ассортименте, качестве, упаковке) Заказчик обязан уведомить Поставщика о соответствующем факте не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты поставки соответствующей Продукции. В противном случае Претензии Заказчика не принимаются, Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований Заказчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена изготавливаемой и поставляемой по Настоящему договору Продукции является договорной, согласовывается сторонами по каждой Заявке Заказчика на расчет, изготовление и поставку Продукции, устанавливается в рублях.

Цена и общая стоимость продукции устанавливается в коммерческом предложении Поставщика по соответствующей заявке Заказчика и считается согласованной Сторонами с момента акцепта Заказчиком коммерческого предложения Поставщика. Цена продукции включает НДС и стоимость упаковки.

3.2. Заказчик производит оплату Продукции по оформленному заказу в рублях РФ.

3.3. Оплата Продукции по Настоящему Договору производится следующим образом:
— Заказчик осуществляет предоплату в размере 100(ста) % от полной стоимости Продукции по оформленному заказу путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней с даты акцепта коммерческого предложения Поставщика, если в нем не оговорено иное.

3.4. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. На стоимость аванса до выполнения Поставщиком своих обязательств проценты не начисляются.

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Продукции Поставщик имеет право не приступать к изготовлению следующей партии Продукции, а также удерживать неоплаченную или любую следующую изготовленную продукцию до полного исполнения Заказчиком своих обязательств.

4.1. Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества на экземпляры готовой продукции. Срок гарантии составляет четырнадцать календарных дней с даты их сдачи-приемки.

4.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока экземпляров продукции, в которых присутствует производственный брак, Заказчик вправе выставить письменную претензию в отношении качества таких экземпляров с указанием в т.ч. даты и номера договора, даты оформленного заказа, даты и номера товарной накладной, ассортимента, количества, цены/стоимости рекламационных экземпляров, оснований рекламации, а также предоставить Поставщику бракованные экземпляры, если Стороны не договорятся об ином .

4.3. Претензия направляется Заказчиком по адресу: 115419, Москва, 4-й Верхний Михайловский проезд, д.6, к.1 либо по факсу (495) 952-90-61 с обязательным подтверждением Поставщиком о получении. При факсимильной отправке претензии подтверждением получения претензии считается лента факсимильного аппарата.

4.4. Если Стороны не договорятся об ином, возвращенные экземпляры продукции, качество которых признанно Сторонами не соответствующим условиям Договора по вине Поставщика, последний заменит за свой счет на экземпляры надлежащего качества в согласованные между Сторонами сроки. Гарантия качества на экземпляры, переданные Поставщиком взамен бракованных, составляет четырнадцать календарных дней с даты их сдачи-приемки. Переделка продукции по причине внесения Заказчиком правок в заказ, на основании которого было составлено коммерческое предложение, обнаружения недостатков в предоставленных им исходных материалах, производится Поставщиком без отдельной оплаты, в согласованный Сторонами срок и оформляется отдельным заказом.

4.5. По истечении указанных в настоящей статье сроков никакие рекламации Поставщиком не принимаются.

4.6. Заказчик гарантирует, что любые материалы и информация, предоставляемые им Поставщику в рамках Договора, а также права на их использование, принадлежат Заказчику на законных основаниях и какие-либо права третьих лиц, в том числе авторов, не были нарушены, что материалы не находятся под обременением/ями, в т.ч. не являются предметом спора или залога. Заказчик принимает на себя бремя урегулирования любых претензий со стороны третьих лиц в связи с материалами, предоставленными Заказчиком по Договору, а также принимает на себя полную материальную ответственность по таким претензиям.

5. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то пожар, восстание, наводнение, землетрясение, военные действия, война и др. обстоятельства чрезвычайного характера, возникшие после заключения настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая сторона должна без промедления (в течение 2 — ух дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств) известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характер обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.

5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушении Заказчиком сроков оплаты Продукции, предусмотренных разделом 3 Настоящего Договора, Заказчик обязан уплатить Поставщику неустойку за задержку оплаты в размере 0,1 процента от суммы просроченного платежа за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 % от стоимости заказа. Основанием для взыскания неустойки является выставленная Заказчику письменная претензия.

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков изготовления Продукции, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от стоимости, не изготовленной в срок Продукции за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 % от стоимости заказа. Основанием для взыскания неустойки является выставленная Поставщику письменная претензия.

6.4. Заказчик несет полную ответственность за материалы, предоставленные им в рамках Договора. В случае несоответствия предоставленных им материалов требованиям, изложенным в п.2.7 и п.4.6 Договора, Заказчик, по требованию Поставщика, возместит убытки последнего в связи с таким несоответствием.

6.5. Заказчик несет ответственность за содержание рекламных и иных материалов предоставленных им Поставщику в рамках Договора.

6.6. Поставщик не несет ответственность за любые недостатки Продукции, возникшие после ее приемки вследствие несоблюдения Заказчиком условий транспортировки (при самовывозе) и/или хранения такой продукции, действий третьих лиц или непреодолимой силы, а также иным основаниям, не связанным с производственным браком, возникшим не по вине Поставщика.

6.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий вытекающих из настоящего Договора или в связи с ним путем переговоров.

7.2. Если Стороны не достигнут согласия путем переговоров Спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

8.1. Стороны обязуются не разглашать без согласия конфиденциальную информацию, полученную при исполнении настоящего Договора.

8.2. К информации, носящей конфиденциальный характер со стороны Заказчика, не подлежащей разглашению Поставщиком, относится любая информация, касающаяся Договора, которую Заказчик отнесет к конфиденциальной и уведомит об этом Поставщика.

8.3. К информации, носящей конфиденциальный характер со стороны Поставщика, не подлежащей разглашению Заказчиком, относится любая информация, касающаяся Договора, которую Поставщик отнесет к конфиденциальной и уведомит об этом Заказчика.

8.4. Информация не будет для сторон считаться конфиденциальной:

• Если она уже известна одной из документально подтвержденных общедоступных источников, в том числе из средств массовой информации;
• Является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного действия.
• Разрешена к выпуску письменным разрешением одной из сторон;

8.5. Раскрыта по требованию компетентного государственного органа и одна из сторон прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной, либо если раскрытие такой информации требуется согласно положениям действующего законодательства.

8.6. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию какому- либо другому лицу, предприятию, организации, фирме в течение 3-х лет с момента ее получения.

8.7. В случае установленной вины одной из сторон настоящего Договора в разглашении конфиденциальной информации, потерпевшая сторона имеет право на возмещение документально подтвержденных убытков, понесенных в связи с разглашением или использованием этой информации, при предоставлении объективных и достоверных доказательств виновности противоположной стороны.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения, дополнения, приложения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их надлежаще уполномоченными на то представителями.

9.2. Подписанные представителем/ями Стороны документы, переданные в рамках Договора посредством факсимильной связи, являются действительными и имеют юридическую силу.

9.3. Любые акты, дополнения, протоколы, приложения к Настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Во всем, что не оговорено в Настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

9.6. В случае изменения Стороной своего местонахождения, банковских реквизитов, наименования, а также в случае реорганизации, ликвидации, она обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно информировать об этом другую Сторону.

9.7. Вся переписка, переговоры, относящиеся к предмету Настоящего Договора и ранее имевшие место между Сторонами, после его заключения утрачивают силу.

9.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по Настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случая, предусмотренного п. 2.12 Настоящего Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 200. г. Если не менее чем за тридцать календарных дней до даты истечения срока действия Настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть, то он автоматически пролонгируется на новый срок на тех же условиях.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

• По соглашению Сторон.
• Любой из Сторон в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомление об этом другой Стороны. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента полного выполнения Сторонами своих обязательств по заказам, оформленным по дату получения Стороной уведомления о расторжении Договора включительно.
• В иных случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

ООО «Паблик Пресс Столица» ИНН 7725144901

Юридический адрес: 115419, г. Москва, 4-й Верхний Михайловский проезд, д.6, к. 1.

Почтовый адрес: 115419, г. Москва, 4-й Верхний Михайловский проезд, д.6, к. 1

Р/с 40702810600000007911 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО), г. Москва

Сертификат на печатную продукцию

Печатной продукцией называют различные издания, воспроизведенные типографским способом. К ней относятся журналы, книги, газеты, географические карты, бланки отчетных форм, марки, открытки. А также нотная продукция, визитки, плакаты и т.д.

Печатную продукцию принято делить на периодические печатные издания (газеты, журналы, бюллетени) и непериодические издания. В зависимости от цветности издания — на черно-белые и цветные. По способу печати — на полиграфию высокой, офсетной, глубокой и трафаретной печати.

Сертификация печатной продукции для подавляющего числа ее видов не является обязательной процедурой. На нее вы можете оформить в Центре сертификации «Сертификация» добровольный сертификат на печатную продукцию или отказное письмо. И только на карты листовые топографические и топографические планы необходимо оформлять обязательный сертификат.

Гигиенический сертификат на печатную продукцию необходимо оформлять только на книги и журналы для детей и подростков, а также учебные издания для средних общеобразовательных школ в ВУЗов. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы изданий для взрослых, топографических карт, плакатов, марок и прочей печатной продукции не обязательно.

Вы можете заказать в Центре сертификации «Сертификация» обязательный сертификат на печатную продукцию (топографические карты), СЭЗ на детские книги и журналы, а также отказное письмо, и быть уверенными, что ваш заказ будет выполнен точно в заранее оговоренный срок. Доверьте этот вопрос профессионалам.

1. Сертификат на продукты питания Продукты питания — буквально, продукты, потребляемые человеком в пищу. Основными.
2. Сертификат на лодки Лодки — небольшие гребные или оснащенные мотором, с парусом или.
3. Сертификат на детские товары Детские товары — продукция мебельной, игрушечной, химической, трикотажной, полимерной и.
4. Сертификат на медицинское оборудование В нашей стране оформление сертификата на медицинское оборудование является обязательной.
5. Сертификат на косметику Косметика наносится непосредственно на тело человека. От качества ее составляющих.

Выпускаем печатную продукцию

При тираже менее одной тысячи экземпляров, регист­рации не требуется. В противном случае газету необходи­мо зарегистрировать.

Если печатное издание предназначено для распростра­нения на всей территории РФ, то заявление подается уч­редителем в Федеральную службу по надзору за соблю­дением законодательства в сфере массовых коммуника­ций и охране культурного наследия. Если же газета будет реализовываться на территории субъекта РФ или муници­пального образования, то заявление подается в террито­риальные органы этой службы (Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»). К заявлению нужно приложить документ, удостоверяющий уплату государственной пошлины.

С 1 января 2005 г. вступила в силу глава 25.3 НК РФ «Го­сударственная пошлина». Теперь организациям придется платить:

• за госрегистрацию периодического печатного изда­ния, распространяемого:

— на всей территории РФ, за ее пределами, на терри­ториях нескольких субъектов РФ, — 2000 рублей;

— на территории субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, района в городе, микрорайона, — 1000 рублей;

• за выдачу дубликата свидетельства— 20% размера госпошлины;

• за внесение изменений в свидетельство о госрегист­рации— 20% размера госпошлины.

В бухгалтерском учетепроизведенные издательст­вом расходы в виде уплаты государственной пошлины, по мнению автора, можно включить в состав расходов по обычным видам деятельности как управленческие, на базе которых формируется себестоимость продан­ной печатной продукции и финансовый результат (ПБУ «Расходы организации»10/99). При этом управленче­ские расходы могут включаться в себестоимость про­данных газет, журналов полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам дея­тельности.

ЗАО «Лайнс» зарегистрировало газету, которая бу­дет распространяться на территории Новосибирской области.

Госпошлина в данном случае составит 1000 руб.

В бухгалтерском учете это будет отражено следующи­ми проводками:

Д-т сч. 26 К-т сч. 68 — 1000 руб. — госпошлина отражена в составе управленческих расходов

Д-т сч. 68 К-т сч. 51 — 1000 руб. — уплачена госпошлина

Д-т сч. 90/2 К-т сч. 26 — 1000 руб. — управленческие рас­ходы включены в себестоимость продаж текущего отчет­ного периода.

В налоговом учете сумму госпошлины можно при­нять в полной сумме как прочие расходы, связанные с производством и реализацией(подп. 1 п. 1 ст. 264 НКРФ).

Договором предусмотрено изготовление тира­жа из бумаги типографии, стоимость которой входит в стоимость услуг по печати. Как в дан­ном случае отразить в бухгалтерском учете расходы на бумагу?

Если бумага приобретена у других лиц, каким образом будут строиться отношения с типогра­фией?

Г. Попова, г. Хабаровск

По мнению автора, издательство может отразить рас­ходы на приобретение бумаги сразу по сч. 20 «Основное производство», если типография в документах, представ­ляемых заказчику, указывает расход бумаги вместе с услу­гами по печати, фотовыводу, фальцовке, вложению и прочими услугами.

В бухгалтерском учете будут сделаны следующие про­водки:

Д-т сч. 20/1 «Основное производство/расходы на бумагу» К-тсч. 60 — 4914,00 руб. — израсходована бумага на пе­чать газет

Д-т сч. 20/2 «Основное производство/расходы на печать» К-тсч. 60 — 4400,00 руб. — отражены расходы на печать газет

Д-т сч. 20/3 «Основное производство/фотовывод» К-т сч. 60 — 3200,00 руб. — отражены расходы по фотовы­воду

Д-т сч. 19 К-тсч. 60 — 2252,52 руб. — отражена сумма НДС по оказанным услугам на печать газет

Д-т сч. 60 К-тсч. 51 — 14766,52 руб. — оплачены расходы на печать газет

Д-т сч. 68 К-тсч. 19 — 2252,52 руб. — сумма НДС к возме­щению по оказанным услугам на печать газет.

В налоговом учете подобные затраты в полном объеме относятся на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль (п. 1 ст. 254 НК РФ).

На практике закупка бумаги именно у типографии не всегда бывает экономически выгодна, иногда предпочти­тельнее купить ее на стороне.

В этом случае между издательством и типографией возникают так называемые операции с давальческим сырьем. Их особенность в том, что передающая сторона (издательство) сохраняет за собой право собственности и на бумагу, переданную для переработки, и на печатную продукцию. А типография выполняет необходимые услу­ги по переработке сырья с передачей готовой продукции (газет) заказчику.

В договоре обязательно оговаривается норма отхода газетной бумаги, в пределах которой может быть предусмотрен перерасход. Эта норма зависит от ширины руло­на, длины рубки бумаги, ее плотности, печатаемого ти­ража.

Издательство обязано в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием предста­вителей типографии осмотреть и принять напечатанные газеты, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат, или иных недостатков немедлен­но заявить об этом подрядчику.

Таким образом, для реализации договора необходимы следующие документы:

• договор на переработку (договор подряда);

• акт приема-передачи бумаги в печать;

• отчет типографии об использовании бумаги (состав­ляется в натуральных единицах и содержит сведения о количестве поступившего сырья, количестве неиспользо­ванного сырья);

• акт приема-передачи выполненных работ (содержит стоимостную оценку затрат на производство по каждому номеру газеты).

В бухгалтерском учете ЗАО «Лайнс» будут сделаны сле­дующие проводки:

1 Приобретение бумаги.

Д-тсч. 10/1 К-тсч. 60 — 218644,07 руб. — поступили мате­риалы от поставщиков

Д-т сч. 19 К-тсч. 60 — 39355,93 руб. — сумма НДС по посту­пившим от поставщиков материалам

Д-тсч. 60 К-тсч. 51 — 258000,00 руб. — оплачено постав­щикам за материалы

Соликамская ф. 80

Соликамская ф. 80

Соликамская ф. 80

Д-тсч. 68 К-т сч. 19 — 39355,93 руб. — принят к зачету НДС по поступившим от поставщиков материалам

Д-тсч. 10/тзр К-тсч. 76 — 12 500 руб. — отражены расхо­ды на доставку бумаги на склад типографии

Д-тсч. 19 К-т сч. 76 — 2250 руб. — отражена сумма НДС за доставку бумаги на склад типографии

Д-тсч. 76 К-т сч. 51 — 14750,00 руб. — оплачено за достав­ку бумаги на склад типографии

Д-тсч. 68 К-т сч. 19 — 2250 руб. — принят к зачету НДС по доставке бумаги на склад типографии.

1 Передача бумаги в производство.

Д-т сч. 10/7 «Материалы, переданные в переработку» К-т сч. 10/1 — 218644,07 руб. —бумага передана в переработку

Д-т сч. 20/1 К-т сч. 10/7 «Материалы, переданные в пере­работку»—170 000 (142372,88 : 12 000 х 7900 + 76271,19) руб. — списана стоимость израсходованной бумаги

Д-тсч. 20/1 К-тсч. 10/ТЗР — 9724,00 (170 000 х (12 500 : 218644,07 х 100): 100) руб. — списана стоимость расходов на доставку бумаги.

Если по результатам отчета остается неизрасходован­ная бумага, то возможны следующие варианты:

1) типографиявозвращаетееиздательству(на практи­ке бумага остается на складе подрядчика до печати сле­дующего номера).

При этом делается проводка:

Д-т сч. 10/1 К-тсч. 10/7 «Материалы, пере­данные в перера ботку»—48 644,07 руб— возврат неизрасходованной бумаги;

2) типография покупа­ет бумагу у издательства (на практике обычно стоимость сырья засчитывается в счет оплаты стоимости работ).

При этом делаются проводки:

Д-тсч. 62 К-т сч. 91 — 61500,00 руб. — отражена выручка от реализации бумаги

Д-тсч. 91 К-т сч. 68 — 9381,36 руб. — начислен НДС с реа­лизованной бумаги

Д-тсч. 91 К-т сч. 10/7 — 48644,07 руб. — списана стоимость материалов

Д-тсч. 91 К-тсч. 10/тзр — 2776,00 руб. — списана стои­мость расходов на доставку бумаги

Д-тсч. 91 К-т сч. 99 — 698,57 руб. — выявлена прибыль от реализации бумаги

Д-тсч. 60 К-т сч. 62 — 61500,00 руб. — отражен зачет встречных требований.

Наша фирма издает еженедельную корпора­тивную газету, которая распространяется бес­платно исключительно внутри фирмы среди сотрудников и информирует их о своей дея­тельности, публикует внутренние документы, регулирующие трудовые отношения в органи­зации.

Затраты организации по изданию корпоративной газе­ты, которая распространяется среди сотрудников и издает­ся исключительно с целью информирования их о деятель­ности фирмы, относятся к расходам по обычным видам де­ятельностии учитываются по статье «Управленческие рас­ходы» (ПБУ 10/99). Управленческие расходы могут призна­ваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания.

В целях исчисления налога на прибыль расходы на из­дание внутренней корпоративной газеты учитываются в составе прочих расходов, связанных с производствоми реализацией(подп. 18 п. 1 ст. 264 НК РФ). Данные расходы являются косвенными и в полном объеме относятся к рас­ходам текущего отчетного (налогового) периода (ст. 318 НК РФ).

В бухгалтерском учете будут сделаны следующие про­водки:

Д-тсч. 26 К-т сч. 60 — 29520,00 руб. — отражены расходы на печать корпоративной газеты

Д-тсч. 19 К-т сч. 60 — 5313,60 руб. — отражена сумма НДС по печати газеты

Д-тсч. 60 К-т сч. 51 — 34833,60 руб. — оплачены расходы на печать газеты

Д-тсч. 68 К-т сч. 19 — 5313,60 руб. — сумма НДС к возме­щению по печати газеты

Д-тсч. 90/2 К-т сч. 26 — 29520,00 руб. — расходы на изда­ние корпоративной газеты включены в себестоимость продаж.

Согласно Закону от 28 декабря 2001 г. № 179-ФЗ (в ре­дакции Закона от 31 декабря 2002 г. № 195-ФЗ) абзацы тре­тий — шестой подп. 3 п. 2 ст. 164 НК РФ утрачивают силу с 1 января 2005 г. Таким образом, в 2005 г. ставка НДС при размещении рекламы и информационных сообщений в периодических печатных изданиях увеличится с 10 до 18%. А вот НДС по реализации самой газеты остался на уровне 10%, конечно, в том случае, если она не является реклам­ной или эротической. В целях налогообложения к периодическим печатным изданиям рекламного характера отно­сятся издания, в которых реклама превышает 40% объема одного номера периодического печатного издания.

Начиная с 1 января 2005 г. при оказании услуг по разме­щению рекламы и информационных сообщений в перио­дических печатных изданиях, в том числе оплаченных до 1 января 2005 г., счета-фактуры должны выставляться поку­пателям (заказчикам) с указанием ставки НДС в размере 18% (Письмо ФНС от 9 декабря 2004 г. № 03-1-08/2458/17).

Организациям СМИ запрещается взимать плату за размещение рекламы под видом информационного, редакционного или авторского материала.

Согласно п. 8 ст. 171 НК РФ налог, исчисленный и упла­ченный налогоплательщиками с сумм авансовых плате­жей, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), подлежит вычету, который в соответствии с п. 6 ст. 172 НК РФ производится после даты размещения рекламы.

По мнению ФНС, если налогообложение полученных до 1 января 2005 г. авансовых платежей осуществлялось по расчетной налоговой ставке 10/110, то сумма НДС, уп­лаченная в бюджет с суммы предоплаты, подлежит выче­ту в размере фактически уплаченной суммы налога. При этом издательства, заключая с заказчиками договора в 2004 г., на размещение рекламы, осуществляемой с 1 ян­варя 2005 г., могли предусмотреть оплату с учетом ставки налога в размере 18%. В этом случае, учитывая положе­ния подп. 1 п. 1 ст. 162 НК РФ, налогоплательщики при по­лучении до 1 января 2005 г. авансовых платежей в счет оплаты услуг по размещению рекламы и информацион­ных сообщений в периодических печатных изданиях должны были исчислить и уплатить в бюджет в 2004 г. сумму НДС, исчисленную по расчетной налоговой став­ке 18/118.

Бухгалтер ЗАО «Лайнс» сделает следующие проводки:

Д-тсч. 51 К-тсч. 62 — 200 600 руб. — поступила предопла­та за размещение рекламы

Д-т сч. 62 К-т сч. 68 — 30 600 руб. — начислен НДС с пред­оплаты.

Д-т сч. 62 К-т сч. 90/1 — 200 600 руб. — произведено раз­мещение рекламы

Д-т сч. 90/3 К-т сч. 68 — 30 600 руб. — начислен НДС с ре­ализации рекламы

Д-т сч. 68 К-т сч. 62 — 30 600 руб. — зачтены суммы НДС после фактической реализации рекламных полос.

Наше издательство занимается тиражирова­нием и распространением журнала, который выходит ежемесячно. Каждый месяц имеет место нереализованный тираж. Подлежат ли восстановлению суммы НДС с расходов по производству этого тиража?

Потребительская ценность периодического издания (журнала) заключается в содержащейся в нем информа­ции, которая может очень быст­ро потерять свою актуаль­ность. Принимая во внимание специфику деятельности по выпуску периодики, рас­ходы по списанию час­ти нереализованного тиража можно отне­сти к расходам, непо­средственно связанным с изготовлением и продажей печатной продукции. Они являются расходами по обыч­ным видам деятельности в соответствии с п. 5 ПБУ 10/99. Поскольку морально устаревшая часть тиража не ис­пользована для продажи покупателям, то есть для осу­ществления операций, облагаемых НДС, то издательство на основании п. 2 ст. 171 НК РФ не имеет права на вычет налога, уплаченного поставщикам материалов, работ, ус­луг, использованных для изготовления нереализованной части тиража. Следовательно, необходимо восстановить к уплате в бюджет ранее принятую к вычету сумму НДС. Восстановленная сумма НДС по материалам, работам, ус­лугам, использованным для осуществления операций, не подлежащих обложению НДС, учитывается в стоимости готовой продукции (подп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ).

В бухгалтерском учете следует сделать следующие проводки:

Д-т сч. 19 К-т сч. 68 — восстановлена ранее принятая к вы­чету сумма НДС по материалам, работам, услугам, исполь­зованным при изготовлении списываемой части тиража

Д-т сч. 43 К-т сч. 19 — восстановленная сумма НДС вклю­чена в стоимость списываемой продукции

Д-т сч. 44 К-т сч. 43 — отражено списание стоимости нере­ализованной части тиража

Д-т сч. 90/2 К-т сч. 44 — стоимость нереализованной части тиража списана в себестоимость продаж.